施工劳务发包合同
甲方：重庆太安旅游开发有限公司
乙方：
经甲乙双方共同协商，甲方同意将太安镇凤凰养生苑项目场平工程中条石挡土墙发包给乙方施工，并就以下条款达成一致意见，希双方共同遵守：
一、 承包内容：路基浆砌条石挡墙和浆砌片石挡墙；
二、承包方式：包工不包料；
三、承包价格：浆砌条石挡墙按 大写（ ）元/立方米包干，此单价包含：人工费、机械费、管理费、安全文明施工费（含工伤费用）、利润和税金等费用。
浆砌片石挡墙按 大写（ ）元/立方米包干，
此单价包含：人工费、机械费、管理费、安全文明施工费、利润和税金等费用。
四、工程量的确定：
1、按实际实际完成的工程量计算。
2、工程量的确定以现场管理人员收方计量为准。
五、甲乙双方工作内容和职责：
1、甲方的工作内容和职责：
（1）负责挡土墙的施工放样、高程控制。
（2）为乙方提供本工程所必需的水泥、条石、片石、砂等材料。
（3）对乙方进行技术交底。
（4）工程完工时负责验收。
2、乙方的工作内容和职责：
（1）负责将基坑开挖；清理至设计标高；C15砼垫层；基坑临边防护；条石砌筑；搭设外架勾皮带缝；设置伸缩缝、沉降缝；土石方回填；做好排水设施，基底清到位并经验收后由乙方才能进行施工。没有经过甲方同意而擅自进行施工造成质量问题由乙方负责。
（2）严格按《04J008》图集中有关规定及相应的技术规范要求施工。
（3）备齐所有本工程所需的铁锹、铲子，灰桶、担具、砂浆拌和用具等小型工具、用具。
（4）负责材料在场内进行转运，但材料由甲方负责运到施工场地内。
（5）甲方到场的材料乙方应负责妥善保管，发现浪费材料每次每处罚款100元，结算时直接从工程款中扣除。
（6）乙方负责条石、片石、砂、水泥等材料的归堆整理，必须保持施工现场整洁，一段挡土墙施工完成后必须将现场整理好。
（8）乙方应负责伸缩缝、泄水管等其它附属工程项目的施工，此项费用应包含在挡土墙合同单价内。
六、质量要求：
按《公路工程质量检验标准》（2004年版）的要求进行验收，每道工序按现场甲方施工员的指示进行施工，工程质量最终验收必须合格。
七、工期要求：乙方承包的该段挡土墙必须在 月 日前完成
八、安全施工和文明施工
乙方人员在现场施工必须佩戴安全帽，并在施工地段设置醒目的安全标志，因乙方人员自身原因造成的一切安全事故均由乙方承担全部责任。
乙方人员必须文明施工，乙方人员不得将甲方供应的水泥、片石、条石、砂等材料用于本承包合同范围外的其它工程，如经发现，将按外出材料价值的十倍进行惩罚。
九、结算和付款。
乙方在完成挡土墙施工后，经甲方现场施工员验收合格，并确认工程量签字完善，工程款在完工后一个月内一次性付清。
十、合同的终止
出现以下情况时本合同终止：
1、乙方不听甲方的安排调度，擅自停工、怠工；
2、乙方未能按上述合同条款执行。
3、乙方施工进度不能满足甲方要求。
4、乙方的成砌品不能满足规范要求。
5、本工程完工时。
十一、本合同未尽事宜双方友好协商。
十二、本合同壹式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方： （签章）
乙方： （签章）
签订日期： 年 月 日
相关文章
-
修正版[北京市建设工程费用定额]2001
<北京市建设工程费用定额>2001 说 明 一.根据国家及北京市有关法律.法规,结合本市实际情况,编制了2001 年<北京市建设工程费用定额>(以下简称本定额) . 二.本定额包括:现场管理费.企业管理费.利润.税金 ...
-
天津.青岛.大连市实施建筑劳务分包制度情况的调研报告
天津.青岛.大连市实施建筑劳务分包制度情况的调研报告 (2005年5月7日) 2005年4月,我们组成调研组,开展"建立预防拖欠农民工工资长效机制,发展建筑劳务分包企业"课题调研工作,对天津市.青岛市.大连市等地区实施建 ...
-
正确理解施工单位与包工头之间的法律关系
正确理解施工企业与包工头 之间的法律关系 [案情简介] 2003年2月6日,被告与原告包工头宋某签定了一份<施工合同书>,合同约定将其承包的某公司综合楼工程发包给原告,由原告组织民工施工.工程款总计782100元,工程竣工后预留 ...
-
建筑业总分包工程扣缴义务的涉税会计处理
建筑业总分包工程扣缴义务的涉税会计处理 建筑安装业虽在国家众多范畴的法律法规的管理下,其行业规范程度却参差不齐,很多施工企业并没有严格执行财务会计制度的规定,实务操作上也碰到很多疑难.从多年基层税收征管实践看,其中一个最为典型的问题是分包工 ...
-
建筑安装工程费用项目组成 湖北省
第一部分 建筑安装工程费用项目组成 建筑安装工程费由分部分项工程费.措施项目费.其他项目费.规费和税金组成. 分部分项工程费.措施项目费.其他项目费包含人工费.材料(含工程设备,下同) 费.施工机具使用费.企业管理费和利润. 具体划分见建筑 ...
-
保温工程清包工合同
酒泉航天家园外墙外保温施工(清工)合同 甲方(发包方):甘肃远大矿业投资有限公司 乙方(承包方): 本着平等自愿.互惠互利.共同负责的原则,经甲.乙双方友好协商订立本合同 一.工程名称:酒泉卫星发射中心生活基地13#.14#.D5#.C6# ...
-
分包商管理办法
第九章 分包商管理办法 为进一步规范公司分包商管理,吸收.整合外部优势资源,充分发挥竞争功效,打造一支资质合规.诚实守信.规模适度.共赢发展.具有相当抗风险能力和履约施工实力的分包商队伍,满足公司施工生产需求,促进企业长期可持续健康发展,特 ...
-
钢管架承包工程劳务合同书
钢管脚手架承包工程合同书 甲方: XXX工程项目部(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 甲方拟将鹰潭职院迁建工程中 的钢管脚手架工 程包工包料承包给乙方施工,为切实保障双方权益,明确双方责任和义务,依照<合同法>.< ...
-
矿山公路维修合同
巧家县恒丰矿业有限公司 合同编号:20161001(001) 矿 山 公 路 加 宽 维 修 施 工 承 包 合 同 巧家县恒丰矿业有限公司 年 月 日 甲方: 乙方: 巧家县恒丰矿业有限公司矿山公路加宽维修施工承包合同 发包方:巧家县恒丰 ...
-
成功代理一起发包人.总承包人欠付农民工工程款案件
成功代理一起发包人.总承包人欠付农民工工程款案件 汪律师于2008年1月接受汪平(包工头)的委托,成功代理了一起总承包人五蝠公司.发包人大亚公司欠付包工头汪平工程款的案件. 汪律师接受委托后,发现这起案件有三大难点: 第一,敏感程度高.该案 ...
